Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика

Заказчик: Администрация Васильевского сельского поселения Белогорского района Республики Крым

Почтовый адрес: 297611, Республика Крым, Белогорский район, с. Васильевка, ул. А. Каманская, 50.

Адрес электронной почты:

vasilevka_ss@mail.ru

Телефон: +7 978857 47 66

Ответственное должностное лицо:

Председатель Васильевского сельского

совета – глава администрации

Васильевского сельского поселения

Франгопулов Владимир Дмитриевич

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Наименование объекта закупки

Работы по благоустройству территории многофункциональной площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Белогорский район, с. Павловка, ул. В. Здоровых

Описание объекта закупки

В соответствии со сводным сметным расчетом.

Единица измерения товара, работ, услуг

Условная единица.

Количество товара, работ, услуг

1

Код ОКПД 2

42.99.12.110

ИКЗ

243910900482891090100100070074299244

Место доставки товара, место выполнения работы или оказания услуги

297611, Республика Крым, Белогорский район, с. Павловка, ул. В. Здоровых

Сроки выполнения работ

С даты подписания муниципального контракта обеими сторонами до 30 сентября 2024 года. Условия выполнения работ (оказания услуг) определяются в соответствии с контрактом.

Начальная (максимальная) цена контракта

3100000,00 (Три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек, согласно проектно-сметной документации и установленных лимитов, по финансированию в бюджет Васильевского сельского поселения Белогорского района Республики Крым в 2024 году.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя стоимость работ, стоимость материалов и оборудования, расходы на использование машин, механизмов, расходы по доставке материалов, оплате фактически потребленных ресурсов – электроэнергии, тепловой энергии, топлива, воды, услуг связи, отправки почтовой корреспонденции

Размер аванса

Авансирование 50%

Источник финансирования

Средства бюджета Васильевского сельского поселения Белогорского района Республики Крым (Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на благоустройство и установку многофункциональных площадок в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым» в 2024 году

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Валютой, используемой для формирования цены контракта, является рубль Российской Федерации

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства на выполненные работы составляют 5 (Пять) лет со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ

При проведении закупки Заказчик устанавливает следующие ограничения участия и преимущества участникам

Установлено

Преимущества, предоставляемые организациям при осуществлении закупок – участникам, привлекающим субъекты малого предпринимательства в качестве соисполнителя, субподрядчиков для исполнения контракта и участники, привлекающие социально ориентированные некоммерческие организации в качестве соисполнителя, субподрядчиков для исполнения контракта

Срок подачи заявок

Заявки подаются с момента размещения объявления о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сайте. Прием заявок на участие в отборе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в предварительном отборе (16 апреля 2024 года 09.00 часов).

Место подачи заявок

297611, Республика Крым, Белогорский район, с. Васильевка, ул. А. Каманская, 50.

Порядок подачи заявок

Заявки принимаются с 08 часов 00 минут до 12.00 часов и с 14.00 часов до 17 часов 00 минут,

16 апреля 2024 года с 8.00 часов до 09.00 часов (время местное).

Участник предварительного отбора подает в письменной форме заявку на участие в предварительном отборе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.

Каждый конверт с заявкой на участие в предварительном отборе поступивший в срок, указанный в объявлении, регистрируются Заказчиком.

Участник предварительного отбора вправе подать только одну заявку на участие предварительном отборе.

Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора

Наличие СРО.

Штатная численность квалифицированных сотрудников.

Укомплектованность техникой, в том числе специализированной.

Опыт работ по аналогичным объектам (выполненные контракты, сумма контрактов, фото реализованных объектов (при наличии)), текущие контракты, благодарственные и рекомендательные письма от заказчиков.

Наличие независимой гарантии.

Готовность принимать трудовую помощь от жителей поселения в процессе реализации проекта.

Участник закупки должен соответствовать требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии предварительного производства;

3) не приостановление деятельности участника в порядке, установленном КоАП РФ;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией; не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей юридического лица офшорной компании, а также не офшорных компаний в числе лиц, владеющих или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного либо долей, превышающей десять процентов в (складочном) капитале хозяйственного обществ;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

10) наличие у участника опыта работы, связанного с предметом контракта и деловой репутации специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица.

Условия для отбора единственного поставщика

При проведении отбора участником закупки предложенная цены контракта должна быть снижена в отношении начальной (максимальной) цены контракта

Плата, взимаемая заказчиком за предоставление документации, способ осуществления и валюта платежа

Не установлена.

Язык или языки, на которых предоставляется документация

Русский язык

Место, дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки заявок

Место вскрытия конвертов: 2297611, Республика Крым, Белогорский район, с. Васильевка, ул. А. Каманская, 50.

16 апреля 2024 года, 09 часов 30 минут (время местное)

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в документации

Установлено

Приказ Минфина России от 4 июня 2018 года № 126н

«Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение исполнения контракта и гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств должна соответствовать требованиям ст.45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется подрядчиком не позднее даты передачи результата выполненных работ.

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5(ноль целых пять десятых) процента от начальной (максимальной) цены контракта в размере 15500,00 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5 (ноль целых пять десятых) процента начальной (максимальной) цены Контракта в размере 15500,00 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника предварительного отбора, к форме, составу заявки на участие в предварительном отборе

Форма заявки на участие в предварительном отборе (приложение к документации).

Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать:

1) следующую информацию и документы об участнике предварительного отбора, подавшем заявку на участие в предварительном отборе:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника предварительного отбора, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника предварительного отбора — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника предварительного отбора без доверенности (далее в настоящей статье — руководитель). В случае, если от имени участника предварительного отбора действует иное лицо, заявка на участие в предварительном отборе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника предварительного отбора, заверенную печатью участника конкурного отбора (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности.

в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника предварительного отбора поставка товара, выполнение работы или оказание услуг, являющихся предметом контракта.

2) предложение участника предварительного отбора в отношении объекта закупки;

3) документы, подтверждающие соответствие участников предварительного отбора требованиям, установленным пунктом «Требования, предъявляемые к участникам предварительного отбора»

Инструкция по заполнению заявки

Заявка на участие в предварительном отборе должна содержать информацию и документы, установленные пунктом «Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника предварительного отбора, к форме, составу заявки на участие в предварительном отборе».

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в предварительном отборе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в предварительном отборе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника предварительного отбора (при наличии печати) и подписаны участником предварительного отбора или лицом, уполномоченным участником предварительного отбора. Соблюдение участником предварительного отбора указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в предварительном отборе и тома заявки на участие в предварительном отборе, поданы от имени участника предварительного отбора, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.

Информация о возможности заказчика изменить условия контракта

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Порядок и срок отзыва заявок на участие в предварительном отборе, порядок возврата заявок на участие в предварительном отборе (в том числе поступивших после окончания срока подачи этих заявок), порядок внесения изменений в эти заявки.

Участник предварительного отбора, подавший заявку на участие в предварительном отборе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками.

Изменение в заявку на участие в предварительном отборе должно быть подготовлено, запечатано и подано в порядке, установленном для подачи заявок на участие в предварительном отборе.

Отзыв заявок на участие в предварительном отборе осуществляется на основании письменного уведомления участника предварительного отбора об отзыве своей заявки. Уведомление об отзыве заявки является основанием для незамедлительного возвращения участнику заявки.

Конверт с заявкой на участие в предварительном отборе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в предварительном отборе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается уполномоченным учреждением.

Срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт должен подписать контракт, условия признания победителя конкурса или данного участника уклонившимся от заключения контракта.

1. По результатам предварительного отбора контракт заключается на условиях, указанных в документации. При заключении контракта его цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении предварительного отбора.

2. Результаты выбора поставщика оформляются протоколом, в котором указываются основания проведения процедуры выбора поставщика, информация о выбранном единственном поставщике, а также условия, на которых будет заключен контракт.

2.1 в день подписания протокола о результатах выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) членами комиссии, Комиссия обязана направить на имя Главы Республики Крым представление;

2.2 по результатам рассмотрения информации и документов, представленных заказчиком, издается распоряжение Главы Республики Крым об определении единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием в данном распоряжении Главы Республики Крым предмета контракта, предельного срока, на который заключается контракт, обязанности единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контракту лично или возможности привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей с указанием требований к объему исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично, а также при необходимости обязанности заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта.